脚手架分包合同范本

脚手架分包合同范本

脚手架对建筑工程的施工工期、工程质量、工程造价和人员安全有着直接的影响,因此签订脚手架分包合同是需要注意什么呢?以下是在我为大家整理的脚手架分包合同范文，感谢您的阅读。 脚手架分包合同范文1 发发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期： 年 月 日至 年 月 日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。

3、工作内容：脚手架工程：本工程结构采用型钢悬挑双排钢管外脚手架。包括脚手架的运输，架管、悬挑槽钢油漆、脚手板端头捆铁丝、转料平台安装、悬挑槽钢预埋件及钢丝绳安装、铺板升降、堆放、入口防护棚、建筑物四周的防护网、马道以及每层设踢脚板加工安装及油漆涂刷、钢管卡扣的场内外运输及装卸、装修时脚手架修改、脚手架的分段搭设，按郑州市标准化示范工地要求搭设安全网及密目网防护等全部操作工程。包括木工房、钢筋棚的搭设在内。所有脚手架的搭拆必须按照现行规范要求施工。

三、合同价款 1、合同单价为：按建筑面积 元/㎡。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为 元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。

四、工程结算与支付 1、工程量计算规则 依据施工图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积以平方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费 元/人，饭票由财务会计领取。 5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。

(总价款=实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量) 5、工程款支付条件 1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。 2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。 3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。

以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。 6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。 五、双方责任 (一)甲方 1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。

2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。 3、甲方提供施工现场临时用水用电。 4、甲方提供安全帽和安全带。 (二)乙方 1、乙方驻现场管理人员： (乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。

2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。 3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。 4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。

遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。 5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。

一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。 6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。

总包方提供乙方施工人员使用的机具，乙方负责包干使用，不得带离施工现场，由于使用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员使用的手提式工具由乙方自备以满足施工需要，总包方不再提供。若施工所需，临时向总包方借用时从仓库中领取使用，完工后如数归还，对借用的机具要严格按操作规程使用，加强维护与保养，如有丢失或损坏的，按购买原价从乙方结算款中扣除。

7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。 8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。

经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。 六、工期、质量、成品保护 1、工期：乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按2000-5000元/天支付违约金。

2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修�。

简单的脚手架劳务分包合同

脚手架是建筑工程中普遍采用的脚手架体系，对建筑工程有着重要作用，那么脚手架劳务分包合同怎么写呢?以下是我为大家整理的脚手架劳务分包合同 范文 ，欢迎参考阅读。 脚手架劳务分包合同1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其它 有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则等，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 边和洞口防护、安拆卸料平台、上人架板的铺设、所有架杆、花格板刷漆(花漆、黄漆)等内容，公司检查挂 广告 牌，扣件架杆及时清理并按规定堆放码垛，协助塔吊顶升(含螺丝紧固等工作内容)及工程所需内柱架的搭设。

二、分包工作期限 开始工作日期： 年 月 日 结束工作日期： 三、分包合同的总价款 该劳务分包合同的总价款为：暂定 元。 四、质量标准 工程质量：按总包合同有关质量的约定及国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等标准规范的规定。质量等级评定必须达到合格。 五、劳务报酬的计价、确认及支付方式 1、约定工程量结算价格如下： 2、工程量的计算规则及数量确认： 乙方每月22号前必须将所完成工程量报至甲方统计员处，由甲方统计员据实审核乙方实际完成的合理工程量并予以结算。

22日前乙方未报送其所完成工程量的，按当月完成工程量的95%结算，剩余5%作为乙方不按时结算的违约金，甲方不予结算。工程量按以下约定的计算规则计算：乙方所施工内容经技术、安全验收合格后按建筑面积计算规则计算 3、劳务报酬的支付约定如下：根据业主工程款拨款情况及双方确认的工程量支付，主体竣工验收合格后付至70%，余款工程验收合格后一年内付清。 六、违约责任 1、乙方延期交工或影响施工进度的，每延误一日，应向甲方支付元违约金。

2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，造成的损失全部由乙方承担。 七、合同份数 本合同正本三份，具有同等效力。 八、材料规定 1、架子班对所进场的架杆、扣件、架板等负责全面管理责任，施工现场周材堆放要合理，检查时如发现周材乱七八糟，一次罚款50元，扣件点数发出，完工后交回，每少一个罚款15元，在搭设的架子上不允许有闲散扣件，发现一个罚款10元，在施工现场，无论在谁的工作面上捡到一个扣件罚款10元。

2、由于明细原因造成周材积压或多余，提供明细班组承担多余周材的运费及租赁费。 九、安全规定 1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽。如发现未佩戴安全帽者每人次处100元罚款，未系安全帽帽绳者每人次处150元罚款，安全帽应清洁无杂物、不清洁者每人次处20元罚款，把安全帽用作作业工具者每人次处50元罚款光脚或穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场作业的人员，每发现一次处50元罚款并使其远离施工现场。

2、严禁酒后上岗作业，违章者每人次处100元罚款，并进行严厉的批评 教育 ，使其立即远离施工现场。严禁酒后滋事打架，否则罚相关班组各5000元。造成严重后果的将报执法部门追究其刑事责任。 3、非专业技术人员严禁任意攀登脚手架、物料提升机等垂直运输机械，如有违章者每人次处200元罚款。

4、安全防护设施装置及安全标志随施工进度及时搭设、安装。搭设不合格、安装不及时每处处100元罚款，随意拆除挪用安全防护设施装置及安全标志者每人次处100元罚款。 5、施工作业时，如需要挪动临边、洞口等安全防护设施和安全标志，必须经过工程负责人或安全负责人的书面签字认可，完成作业后将安全防护设施和安全标志及时复位。否则每发现一次处200元罚款。

6、物料提升机等非上人施工机械严禁载人运行。如有发现每人次处500元罚款，另对物料提升机操作人员每人次处200元罚款。 7、施工作业用电时，不能私自接电，可自行找机电人员或联系施工现场管理人员通知机电班组人员接电。如有违章每人次处100元罚款。

8、任何施工作业人员禁止向防护平网上乱扔乱倒建筑垃圾，如有发现每人次处100元罚款，并将其乱扔乱倒的垃圾清理干净。 9、所有平网、立网严禁任意拆除，需要拆除时必须由工程负责人或安全负责人书面签字后方可拆除，否则处500元罚款。 10、脚手架必须满铺架板，无单页板或空头板，每发现一处处100元罚款。

连墙件无无故拆除者每人次处100元罚款。立网连接不紧密、松动处50元罚款。剪刀撑达不到要求的处100元罚款。

11、定期检查时发现问题，给作业班组下达通知后整改不到位的处50元罚款，不整改的处100元罚款，若多次不整改的处500元罚款。 12、必须做到“工完料净场地清”，未做到的每次处100元罚款，下达通知后仍未清理的处500元罚款。 13、所有离开现场人员必须服从警卫人员的检查，违规者视情况轻重处100~500元罚款，严重者追究其刑事责任;不服从检查者由警卫人员立即上报工程负责人或直接上报“110”公安机关。 14、严禁私自挪用施工现场的一切物品，更不允许偷盗工地物品，违规者视情况处100~1000元罚款，及其严重者报公司保卫科或报执法部门进行处理。

15、严格执行各项 规章制度 ，严禁违章作业，严格遵守劳动纪律及各种操作规程，否则发生事故后果自负，严重者追究其刑事责任。 16、及时做好班前安全活动记录，检查时如有不及时认真填写者处100元罚款。 17、严禁损毁广告牌等天元集团视觉 文化 ，否则按照原价的两倍进行罚款。

十、补充条款 1、乙方要严格遵守执行施工现场的管理规章制度，遵守安全技术操作规程，认真执行 安全生产 规定，搞好现场文明。 2、因乙方原因致使合同无法完成，中途解除合同，其工程量按已完成工程量80%进行确认。 3、由于甲方资金暂时不到位等原因，乙方不得影响正常施工，否则甲方有权解除合同，造成的损失由乙方赔偿。 4、乙方必须遵守附件中施工现场施工、技术、材料、统计、安全等各项制度，否则甲方有权对乙方提出罚款及赔偿要求。

5、施工中由于乙方操作不当或不按要求佩戴安全防护用品导致发生安全事故的，所发生的一切费用均由乙方承担。 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 工地办公室 本合同经甲方加盖“天元集团九公司劳务合同专用章”、乙方签字按手印后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日　_________年____月____日 脚手架劳务分包合同2 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则：双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称：松原市锦绣江畔龙栖湾小区26#、27#楼 2、工程地点：吉林省松原市宁江区 3、建设单位：松原市盛恒祥房地产开发有限公司 4、工期：20_年4月15日至20_ 年10月30日 5、质量要求：合格品。

6、建筑面积： 1、商业裙房2层 3151.62 m2 2、26#楼 12083.37 m2 3、27#楼 8304.33 m2 4、地下室 4655.81 m2 最终工程量以决算建筑面积为结算依据。 二、承包范围： 脚手架工程：主体工程、二次结构及附属工程要求真双排架子，全部脚手架及吊架工程的安装、支撑、加固、成品保�。

外脚手架承包合同范本

外脚手架多用于外墙砌筑、外立面装修以及钢筋混凝土工程。外脚手架 承包合同 怎么写呢?以下是我为大家整理的外脚手架承包合同 范文 ，感谢您的欣赏。

外脚手架承包 合同范本 1 甲 方： (后称甲方) 乙 方： (后称乙方) 为了顺利完成 工程的施工任务，明确甲、乙双方权利与义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程承包合同条例》的精神，甲、乙双方本着相互协作、相互支持的原则，经共同协商达成一致，特立合同条款如下，以资共同信守。

第一条 工程概括 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围和内容 一次性外钢管脚手架搭拆由乙方分包，搭拆脚手架所需钢管、扣件、外挂安全网和竹笆七层以下三层竹笆、七层以上每隔一步铺一层竹笆，由乙方自带。一次性本工程 木工 支撑所需钢管、扣件由乙方提供，甲方负责搭拆清理到地面分类归堆整齐;一次性建筑体内四口五临边防护、钢筋棚、木工棚、搅拌机棚、安全通道(长度35米范围内);内支撑钢管、扣件使用至主体工程封顶，拆除后由乙方运走，甲方因施工需要需乙方提供其他材料的，乙方另外收费;合同外服务，甲方先签单。 第二条 工程款计算和面积计算规则 乙方所施工工程按建筑面积计算(其中阳台、顶层阁楼、地下室、钢构部分按全面积计算)，每平方米(28.5)元，本工程面积约为(65800)平方米，工程价款约为：(1875300)元，大写人民币：壹佰捌拾柒万伍仟叁佰元整。 若遇到特殊结构或中途设计变更的，甲乙双方另行协商，但乙方无条件先行提供材料搭拆，费用后算。

乙方搭拆影响甲方施工所造成的损失由乙方承担。 第三条 施工日期(含搭拆) 内外架施工日期以每幢开工指令为准，乙方根据甲方施工需要搭拆外脚手架及提供内外架材料。 第四条 工程质量及验收 乙方搭设的外墙脚手架应符合甲方交付的施工图纸要求省文明工地，如甲方未交付图纸按通常要求施工。

非因乙方质量原因而未获各项评比或造成各种事故与乙方无关。 第五条 材料进出场 甲方保证乙方材料进出方便，乙方材料进场时，甲方提供乙方约60平方米左右的仓库 供乙方存放安全网、扣件等材料。甲方工地值班室均允许乙方值班人员使用。

本工地所有的钢管、扣件、安全网、竹笆均归乙方提供，在满足甲方施工要求的前提下，并征得甲方同意之后，乙方可以根据施工需要随时进出场地，甲方协助乙方材料的安全保护，甲方因故意造成乙方材料损失，甲方应承担违约责任并赔偿损失。 第六条 价款支付 1、付款方式 (1)材料进场付 万元; (2)20_年 月 日前付 万元; (3)20 年 月 日前付 万元; (4)20 年 月 日前付 万元; (5)20 年 月 日前付 万元; (6)20 年 月 日前付 万元; (7)20 年 月 日前付 万元; (8)余款(含点工、协作款等)在合同到期，双方对账审计认可后三个月内付清工程款(以甲方鉴证为根据); (9)为避免付款凭证重复，乙方 收据 是甲方唯一付款凭证。 第七条 安全方面 乙方人员必须经常自我加强安全意识 教育 ，牢固树立“安全第一、预防为主”的方针，做好安全防护，时刻做到“三不伤害”，乙方人员应服从甲方的安全管理，遵守甲方的 规章制度 和管理条例，如有违规和质量问题，甲方有权进行教育、批评、整改并对乙方进行经济处罚。

第八条 甲乙双方的权利义务 1、乙方应根据合同规定的质量标准按期完成外脚手架的施工，如不符合质量要求，影响工期等，甲方有权要求乙方整改，所影响工期，甲方可以向乙方索赔损失; 2、乙方人员进场时，甲方提供食宿安排，费用乙方自理; 3、乙方在搭设脚手架前，甲方应组织人员进行技术交底，并提供本项目一份图纸; 4、甲方内支撑所需钢管、扣件的规格、尺寸、数量应提前3天书面通知乙方。如规格不符合经乙方同意可以截切。若劳务公司施工人员擅自截切钢管，甲方有义务对双方进行调解，但不承担损失。 5、甲方高压电线防护、围墙等需用乙方钢管、扣件、毛竹的，围墙、高压电线防护，根据实际用料用工由双方协商另外计费。

合同范围外甲方先签证后使用。 6、地下室回土前，地下室内支撑所需钢管、扣件应清理完毕并运至地面分类归堆整齐(钢管上不得有未拆除的扣件)，正负零以上每层木工支撑拆除后，乙方负责把楼面钢管、 扣件应及时清理干净运到地面分类归堆整齐，如有缺损，由甲方协调施工班组协助乙方处理问题，但不承担费用。 7、在脚手架搭设、拆除过程中，甲方吊机等设备应根据实际情况提供乙方使用，不得借故推拖。如甲方吊机在拆架前已拆除，甲方另外支付乙方人工传递费用2元/m2(按双方结算面积)。

8、因甲方改、砸、动等原因造成乙方外架既五口四临边防护等质量隐患乙方以书面形式通知甲方，在不改正的前提下产生的一切后果由甲方负责，与乙方无关。 9、甲方负责外架基础周边硬化到位，并回填土到正负零和提供垫木版。硬化没到位及回填土没有到正负零，以书面形式提出要求数据，后期产生的事宜由双方协商。 10、甲方施工工地四周必须建设围墙，如果不建围墙，乙方可以拒绝提供材料。

11、未经乙方书面授权同意，乙方工人擅自向甲方借支，乙方不予认可，由甲方负责。 第九条 违约责任及争议解决 甲乙双方如发生争议协商解决，协商不成，可通过诉讼途径解决，管辖地为原告住所地有管辖权的人民法院。 第十条 其他 1、本合同从甲、乙双方代表人签字盖章之日起生效，合同条款全部实施后失效，若甲方和业主总包合同解除，则该合同同时失效，若在中途甲方和业主总包合同解除，则赔偿乙方因此造成的一切损失。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份;本协议自双方签字、盖章之日生效，所有帐目结清后自行失效。 第十一条 附则 合同的图纸及双方另行协商签订的补充协议等亦是本合同不可分离的一部分。 甲 方： 乙 方： 甲方代表： 乙方代表： 年月日： 外脚手架承包合同范本2 为了丽园大二期9#住宅楼顺利封顶，甲方将外墙脚手架承包给乙方搭拆，施工要求按自治区<文明施工标准图集>执行，双方特制定以下条款： 一、 乙方负责脚手架的搭拆密目网的垂直。

二、 安全责任：乙方在搭拆过程中存在安全问题或违章操作，造成的一切后果由乙方自负，甲方不承担任何责任。 三、 乙方必须按照甲方要求搭拆，若违反了施工规范，自行全权负责。 四、 乙方搭拆人员必须持有上岗证。 五、 付款方式：承包费用总计4500元(肆仟伍佰元整)，搭三层首付1500元(壹仟伍佰元整)，剩余三层再付1000元(壹仟元整)，在整个架体拆完、钢管、扣件堆放整齐后，一次性付清余款20_元(贰仟元整)。

六、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，具有法律效力。 甲方： 乙方： 外脚手架承包合同范本3 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 根据施工需要，甲方将 主体外脚手架工程以包工不包料的方式分包给乙方进行施工。为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，进度的控制及工程顺利进行。

经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行 一、 工程名称; 二、 工程地点： 三、 承包方式：包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工。 四、 工程规模;总建筑面积为 平方米。 五、 承包工作范围： 1、所有外架的搭设及拆除。 2、钢管、扣件安全网、上人楼梯、脚踏板架、吊料平台护墙架安全围护、等安全防护、材料场内外运输、外架拆除后的分类堆放; 3、室内外的“三井”“四口”“五临边”防护搭设 4：包括工人进退场、劳保、安全、人身 保险 费用。

如因乙方施工质量达不到要求所产生返工其一切工料费由乙方负全责。 六、 验收标准 质量安全标准按JGJ130—200 I《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、JGJ59 99《建筑施工安全检查标准》。乙方必须根据国家质量验收规范和评定标准施工，达到建设、监理单位和甲方的要求。

如果管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。乙方在施工中不听指挥、盲目蛮干，甲方有权对乙方进行处罚。 七、施工安全要求： 甲方对乙方承包的工程要做安全交底，签订安全合同，乙。

架子工劳务承包合同3篇

班组是建筑工程施工现场最基层组织,施工安全事故多发生在架子工班组。因此签订架子工劳务 承包合同 需要注意什么呢?以下是我为大家整理的架子工劳务承包合同，感谢您的阅读。

架子工劳务承包合同1 发包方:___________________以下简称(甲方) 承包方:____________________以下简称(乙方) 根据生产需要，甲方把本工程的脚手架分项工程施工承包给乙方，为明确双方职责及义务，经双方协商，特签订以下协议，供双方执行。

一、承包方式：包清工 二、包价额： 按±0.000以上建筑面积计算：每平方米 元计算。 四、工作内容： 地下室施工架子，基坑安全围栏，设施场地围护，主体结构外挂脚手架，卸料平台吊装或落地平台安装，四口防护，墙体钢筋绑扎的脚手架，临时设施防护棚，脚手板铺设，安全网围护挂，翻，拆，架子连接件预埋，脚手架钢管油漆，场地内运输，塔吊和施工电梯的升拆配合，拆除后的脚手架材料集中按指定位置堆放整齐，做好落手清工作，并自备手提工具;施工过程中遵守甲方 规章制度 和质量、进度的要求，做好工种配合。 五、质量要求： 1、外脚手架分项工程达到北京市有关标准及市安监站标化验收合格标准。 2、搭设不符合标准要求的必须返工重搭，费用由乙方自负，如跟不上施工需要，或延误时间，甲方处以乙方罚款每天 元，并另安排人员抢修。

3、乙方应做好班组内的质量技术交底及质量管理工作，服从现场管理人员的统一指挥、质量监督和指挥。 六、 安全生产 ，文明施工要求： 1、甲方根据本项目的施工方案和施工安全技术操作规程。向乙方进行安全交底，并负责落实做好督促工作，如乙方违章操作，擅自施工，发生伤亡事故其责任均由乙方负责。

发生 其它 意外事故，医疗费在 元以内的由乙方负责，在元以外的由甲方承担乙方，乙方承担乙方并承担至少 元费用。 2、甲方对安全生产的各种防护 措施 经常进行督促检查、确保安全生产，乙方应建立安全保证体系并严格遵守国家及有关部门的各项规章制度，未经 教育 不得上岗施工，执行本项目部的各项规章制度并签定 安全 责任书 ，班前必须进行质量和安全的交底，并作好记录，对违反安全生产和文明施工的行为进行经济处罚。办理暂住证、就业证等费用由乙方负责。

3、人员的配备应手续齐全，不得招收“三无”人员，上岗操作人员必须持有效上岗证件，高空作业必须系好安全带，正确使用个人防护用品，施工过程中乙方必须执行“三检”制度。甲方质量员，安全员负责承包范围内质量安全检查、验收、严格验收程序。 4、乙方应做好施工现场的文明施工，料场堆放整齐，工完场清。

并做好生活区的清洁卫生工作。 5、乙方参加施工人员的家属及子女不安排住宿。如遇特殊情况必须项目部批准许可并由人做好家属 安全教育 工作，小孩更应有家属严加看管，发生意外一切由乙方负责。施工期间的住宿问题由乙方自理。

6、乙方在施工中发生矛盾，应及时向现场负责人汇报。寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理每次罚款 元，如违反法律送公安机关处理。项目部不予承担任何费用。 7、进场施工的所有人员，应到项目部办理好胸卡，工作时必须佩带。

乙方承包人委派的班组长每天必须在现场，有事应请假。 七、付款 方法 ： 乙方进场交保证金 元，作为工程质量、进度、安全、治安及文明施工的保证金。乙方进场后甲方支付生活费每人每月 元，其中现金每人每月元，乙方完成的工作量经仓库、安全员、质检员、工长、项目经理核实签字后，主体结构封顶退场前支付 %，在结构封顶后 月(______年年底)付清余款。 八、其它： 1、乙方如下列情况之一者甲方有权责令退场，终止合同，并没收保证金，按完成工程量80%结帐，其余20%作为后续班组的启动金。

A、中途自动退场。 B、不服从项目部管理，工种配合差。 C、每次验收质量不能达到要求标准。

D、严重违反治安管理条例。 2、乙方参加的施工人员严禁在宿舍内用电或明火烧饭、电线私拉乱接，经查处没收器具。 3、甲方提供的工具及机械设备乙方必须定期进行各种保养，属自然损坏由甲方负责 修理 ，属人为造成损坏或遗失由乙方负责赔偿和修理。

九、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字后生效。款清后失效。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 架子工劳务承包合同2 甲方： 乙方： 根据施工需要，甲方将 工程现分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程安全顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 施工图纸范围以内的所有施工内容，即本工程中的所有架子工程。施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。 四、工程内容： 1、室内防护架，室外操作架、防护架; 2、架料安全标志安装; 3、所有架料的的搭设、维护、修补、拆除、清理、转运、堆码; 4、走廊、通道、施工道路防护架; 5、架工所用的安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方负责; 6、外墙防护主体和装饰双排外架; 7、建筑物的“四口”，“五临边” 搭拆; 8、架料工程搭设、拆除、检修、现场运输、清理、堆码; 9、乙方负责办理的特种作业人员安全操作证; 10、坑周边剪力墙立筋支撑架和外边的脚手架的搭拆，坑边防护的搭拆; 11、搭拆吊装卸料平台主体1次和装饰1次，每次每层搭拆不少于3个; 12、外架挂安全密目网、首层的硬防护、层层挂安全兜网和跃层硬防护; 13、室内楼梯防护架的搭拆、防护的多次搭拆; 五、工程承包方式： 1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约。

)乙方所使用的手持工具及安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方自行负责。 2、按施工进度及甲方要求进行施工。 六、质量要求： 1、按现行国家有关规范或行业的质量检验评定标准为依据，并随时接受甲方技术人员及质检人员的检查。 2、在施工中乙方应绝对服从甲方监理的监督，如质量达不到规范要求，致使监理要求甲方停工整改，乙方搭拆影响甲方施工，所造成的损失由乙方承担。

七、施工工期： 乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。 八、付款方式： 九、工程管理双方责任： A、 甲方责任 1、及时提供工程上所需的各种材料，确保满足施工要求; 2、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见; 3、负责工程质量跟踪检查及质量监督，负责分项工程质量评定及验收; 4、提供施工用水、用电及夜间施工照明; 5、按合同约定进度支付工程款。 B、乙方责任 1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。

遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员; 2、工人进场必须乙方提供所需要的证件(身份证、特种操作上岗证等)，所产生的费用由乙方负责; 3、按工艺要求提前做好材料计划，报主管工长审批; 4、现场作业人员必须遵守现场的各项管理规章制度、安全操作规程规范和现行法律法规; 5、合理使用材料，未经主管工长同意不得随意切割，违者视其情节轻重每次罚款200元以上; 6、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难; 7、乙方要遵守施工现场安全生产的有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受甲方管理人员和安全检查人员的监督检查，如乙方不听从甲方人员的指挥以及违反安全操作规章所造成的一切后果由乙方自行负责; 8、严格按照国家规定进行施工。乙方作业人员必须戴好安全帽，外架及高空临边作业、高空作业必须挂好安全带，安全带必须高挂低作业，严禁低挂高作业，临边作业必须要做好安全防护栏以及2人以上方可进行施工。未做好防护栏的严禁作业，施工的安全责任由乙方承担，施工过程中由乙方引起的安全事故由乙方负责; 9、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪检查工作，如发现钢管及扣件不牢固或者安全网烂脱落等现象必须当时立即整改; 10、乙方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法; 11、 乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定; 12、施工机械的使用必须严格按照施工机械使用规范、操作堆积进行使用，做到专人开机，持证上�。

架子工劳务分包合同样本(2)

5、用于外支撑的钢管、扣件拆除后即时清理，按项目部指定地点堆放整齐，否则项目部派人整理，工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。 6、作业人员必须遵守项目部 规章制度 ，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。

7、本工程单价包括架子工工程中所需要用的一切设备及合同内所约定的材料及人工费等均由乙方自行负责。

第十三条: 合同的生效与终止 本合同经双方签字盖章后生效。本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。 第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。本合同未尽事宜双方友好协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日　_________年____月____日 架子工劳务分包合同范文3 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，结合项目部有关管理条例，本着自愿、公平、公正、平等互利和诚实守信的原则。甲乙双方共同协商达成一致。甲方将该工程以包工不包料的形式分包给乙方负责施工。

双方同意签订本合同，以资共同遵照执行。 具体条款如下： 第一条 工程概况 1、工程名称：星空、观源21#、24#楼 2、工程地点：山东省德州市平原县南外环北面 3、分包性质：星空、观源21#、24#楼 外架搭设工程劳务分包 4、架子类型：钢管扣件、双排落地式外脚手架。(包括悬挑架) 第二条 承包内容 1、本工程为包清工，外脚手架搭设、拆除、刷油漆、安全网挂拆、竹芭铺拆、四口五临边搭设拆除，提供木工车间、钢筋工车间、基坑围护等一切安全防护措施的钢管使用处。

【注】;包括本工程所在内的外架搭设及拆除工作。 2、乙方对所施工需用材料及周转材料要提前一星期申报，反之如有出现待料情况乙方自理。 第三条 结算及付款办法 1、本工程按建筑面积每平方米 11 元。

2、本工程无预付款。 3、基础工程(±0.000)封顶完成验收后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%; 4、三层主体封顶完成后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;(扣除上次已付款项) 5、六层主体封顶完成后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;(扣除上次已付款项) 6、九层主体封顶完成后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;(扣除上次已付款项) 7、主体封顶，二次结构全部完成，并通过中间验收达到合格为止，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后30日内付总造价的80%，余下20%三个月后一次性结清。 第四条 合同工期 1、承包日期从2011年 月 日至2011年 月 日，总工期为 天。 2、乙方施工前要做好一切准备工作，按照项目部规定的进度计划及时完成任务，如因人员调配不合理，人员缺少引起拖延工期，乙方要负全部责任，每拖延一天处500~2000元不等罚款。

3、发现工人不带安全帽，每人每次罚款50元。 4、发现工人随地大小便，每人每次罚款50元，并罚清理干净。 5、发现工人赤膊施工，每人每次罚款50元。 第五条 工程质量 1、本工程质量应达到设计和图纸要求，严格按国家质量标准验收。

2、乙方必须按照设计要求和国家规定的质量标准施工，必须按开发商和监理、设计要求施工。在施工时发现有错误，须立即向甲方或监理部门提出，并取得文字变更和洽商手续后方可继续施工，否则后果自负且工期不予以顺延。 3、乙方在施工期间由于生产工人技术素质力量薄弱，施工操作不当，组织管理不善，责任意识不强，造成工程出现质量事故，工期滞后需再次重新施工，所发生的人工费由乙方全部承担。 4、乙方在施工过程中确保分部分项工程达到验收一次性通过。

第五条 文明施工 1、乙方应严格执行国家颁发的“文明施工现场管理标准”和行业有关规定，加强科学管理，坚持文明施工，做到施工作业场地料尽场清地干净，作业区必须执行谁施工谁负责的指导原则，施工用料采取即用即清即归(类)堆，人走脚下清，施工现场必须达到无垃圾和环境污染，上级突击检查时应积极配合不得拖延，乙方没有达到市优文明安全工地根据大合同相应处罚。 2、乙方应按甲方的文字(书面交底)安全技术交底完成，如有不文明的现象，应立即纠正整改，否则应受到相应的经济处罚，如有打架、斗殴、偷窃的一律按有关规定给予最低500~5000元经济罚款，一切损失由肇事者和乙方负责，并追究其责任，再分别作出事故处理，情节严重交有关司法部门处理。 第六条 安全责任 1、乙方必须贯彻国家和政府、行业主管部门颁布实施的安全生产法律法规，严格遵守甲方颁布的安全规章制度，安全技术交底《施工现场安全管理条例实施细则》。

并严格按安全操作规程组织施工，把安全各项工作落实到每一个环节和每一个人，认真抓好“安全”预防预控工作，加大安全检查力度和责任措施，乙方要派兼职安全员管理好安全生产。 2、乙方入场人员必须遵守各项安全规章制度，甲方有权监督，有权处罚乙方违纪违章和不良现象。 3、乙方必须服从项目部各项安全管理，不得私自更改施工方案，不得借工作之便冒险作业，不得拆卸安全防护设施，不得破坏各种安全警示标志，作业人员不得刁难安全员的监督检查工作，否则均应受到100~500元的经济处罚。

4、如应乙方管理不当而造成安全事故，一切损失均由乙方负责。 5、如因乙方原因发生重大质量事故及安全事故，甲方有权将乙方清理出场，由此发生的经济损失由乙方负责。 6、乙方在未完工前，无理要求出场则不计已做工程量，对甲方另调派施工班组所产生的费用由乙方承担。 7、工地禁用60岁以上及18岁以下民工，严禁有癔病、心脏病、高血压、疾病等进入工地施工，每个工作人员必须有自我安全保护的安全意识。

8、乙方承担强制性 保险 每人100元，如有不参与保险人员所发生的一切事故及费用均由乙方负责，剩余部分由甲方负担，工地施工人员必须配带身份证以于备案。 第七条 违约责任 双方不得无故违约，若乙方中途无故退场，甲方扣除乙方实际发生的工程量得50%。 第八条 协议生效与终止 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效，完成约定的全部施工内容交验收、编制审核结算工程全部价款付清之日告终止。

本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。甲方双方签字盖章生效。

钢结构制作安装劳务分包合同范本

发包人（甲方）： 地 址 ： 承包人（乙方）： 家 庭 住 址： 乙方身份证号： 为满足工程需要，依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定，为明确双方的权利、义务和违约责任，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况：1、 工程名称：_________________2、 工程地点：_________________3、分包内容：图纸所示全部钢结构工程（其中包含预埋锚栓、楼承板安装、现场涂装、材料上下车、材料转运等）。

4、 工期：____年___月___日至___年___月___日即____天。

乙方必须在规定的工期内完成本协议所约定的全部工程内容。总工期的具体开始时间从主结构吊装之日起开始计算。5、 合同总价：工程议定价包括人工费、生活费、车旅费、保险费、安全费住宿费、管理费、利润等。（本合同为清包工形式，主、辅材料由甲方提供，吊车由甲方负责费用）。

本合同总价固定为人民币 _____万元（大写：__________ ），不随人工费的调整而增减。二、分包方式及说明：1、分包方式：包工不包料（机具设备由乙方提供）。2、乙方必须自行施工本工程，不得将本工程转包或再分包，否则甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方全权负责。

3、乙方指派 ______为代表，负责合同履行及代表乙方行使相关权利。指派 _____为工地代表，负责现场施工管理。指派____ 负责工程质量， 负责现场安全。

以上人员应出具相关身份证明。三、付款方式及说明：为了工程顺利开展，特拟定如下付款方式：1、钢桁架安装完成（钢柱、桁架梁安装完成）且验收合格，7日内甲方应支付乙方工程总造价的___%____万元；2、屋面次梁安装完成（上、下弦次梁、支撑系统、钢天沟等）且验收合格，7日内甲方应支付乙方工程总造价的___ %_____万元；3、屋面、墙面维护系统安装完成且验收合格，7日内甲方应支付乙方工程总造价的____ ％____万元；4、剩余款项待该工程完工后，经由建设单位、总包单位、监理单位进行验收合格后，7日内甲方应支付乙方工程总造价的 ____％ _____万元；5、剩余3％的工程款作为本工程的质保金，待一年后如无质量问题，甲方应无息全额支付给乙方 ______万元；四、质量要求本工程质量应符合设计及《钢结构工程施工质量验收规范》及国家现行的相关规范要求。五、甲方的权利和义务1、负责施工全过程的技术，安全交底及其相应的施工指导，工程备料单等资料。

2、提供现场的“三通一平”即（水通、电通、路通、场地平整）。3、甲方有权对每个施工段（如单项吊装部位、焊接、安装等），组合建设单位、监理单位、施工单位实施单项验收，若未验收合格应无条件整改，直至合格。4、提供的钢构件如因制造问题、质量原因造成损失或不能正常交验等，责任由甲方承担。5、甲方有权对乙方现场施工及管理人员，如有违章作业、未戴安全帽、穿拖鞋、高空作业未系安全带及违反施工安全的其他条例，处以每人每次 元罚款。

6、甲方指派为甲方代表，负责合同履行及代表甲方行使相关权利。如经济技术签证、工程质量变更确认、工程款的计划安排及支付等。7、乙方必须服从甲方现场代表的施工管理，如不服从甲方管理，甲方有权让乙方退场。由此造成的损失由乙方全权负责。

8、甲方有权对乙方承包范围做出调整，乙方必须无条件接受。六、乙方的权利和义务1、应按规定提供施工及管理人员的相关证件（如焊工证），且必须全权负责现场施工及管理人员的意外保险和安全责任。2、乙方应对本工程施工工期、质量、安全负责，并出具工期、质量、安全的承诺书。3、乙方应遵循业主方及总包单位工期安排，对总工期及施工人员的安排做相应调整，乙方应自行承担由此产生的各项费用。

4、应提供现场安装的脚手架、机具以及劳保用品。5、应按本合同的施工质量要求进行施工，如施工错误、未能达到合同约定的质量要求、未验收通过的，应无条件整改直至符合要求，其损失由乙方全额负责赔偿。6、乙方需自行解决伙食及住宿问题。

7、乙方在施工期间，必须遵守甲方的项目管理制度。8、乙方不能直接或委托他人与建设单位洽谈其他工程事宜，更不得将建设单位的其他工程业务信息向外透露。9、乙方在施工过程中，甲方及业主有权对其进行不定时巡查，乙方对甲方、业主或监理单位所提出的缺点必须修正，乙方不得有任何异议。

10、乙方应自行购买意外伤害保险，现场施工及高空作业应有相应的安全措施。无安全保险的人员禁止进入施工现场。七、违约责任1、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 ____元人民币违约金。(2)乙方因施工质量不符合本合同约定的质量标准所造成的损失由乙方负责。

(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时（含中途退场），应向甲方支付不低于工程总价____%的违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。2、如发现乙方有部分或全部不能履行劳务分包合同的情况，如：（1）乙方施工内容质量合格率低于____%。（2）乙方施工内容质量、安全、工期等发包方不予认可，甲方提出整改后乙方仍然无法达到要求。

（3）乙方每月没向甲方提供工人工资发放名单(即工资表)。乙方有上述情况发生，甲方有权终止本合同，另选定劳务分包人修复或完成剩余工作。乙方必须无条件在48小时内退场，费用按本合同约定价格结算，否则，乙方每迟延一天退场，乙方应承担违约金元/天，还应赔偿给甲方造成的实际损失。八、其他约定1、合同有效期：本合同经甲乙双方盖章签字之日起生效，至双方经济往来结算清后，自行终止。

2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行；无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。凡因执行合同所发生的一切争议及其它未尽事项，甲乙双方应友好协商解决，协商不成在合同签订地的人民法院仲裁。3、本合同补充协议为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力。

本项目补充协议包括施工图纸、安全协议、项目管理制度等。4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章�。